الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 36 /1941

  • خطأ
  • /
  • تسليم
  • /
  • تأخير
  • /
  • غرامة
  • /
  • اشغال
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • ملتزم
  • /
  • عقد الالتزام






- غرامة التأخير على الملتزم

-

وبما ان المقاول طلب بعد الاتفاق المذكور تأجيل الاشغال لدواع جوية فلم توافقه الادارة على طلبه اما معارضته بعض الاهالي في شق الطريق فلم يأت على ذكرها الا في اواسط شهر اذار سنة 1938 بعد ان كان اجل من تلقاء نفسه الشروع في الاشغال الى فصل الربيع وباشرها في ذلك الفصل وبما ان هذه المعارضة التي حصلت في الفصل المذكور لم تعق سير الاشغال لان اعمال الشق كانت قد قاربت النهاية عند حصولها وعدا ذلك فان المدة التي استغرقتها الاشغال فعلا توازي المدة التي حددتها المقاولة وبما ان الادارة ليست مسؤولة عن التأخير طالما انه نجم عن فعل المقاول بالرغم من عدم موافقتها على التأجيل وبما ان المستدعي لم يدع او يثبت انه حصل موانع جدية خارقة للعادة يمكن عدها بمثابة الظروف القاهر وبما ان الادارة كانت على حق في فرض الغرامة على المقاول عن مدة التأخير

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
36
السنة
1941
تاريخ الجلسة
08/10/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/فارس نصار//ووفيق قصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.